建筑工程工程款纠纷形式有哪些?发生建筑工程款纠纷如何应对?
时间:2023-05-12 14:30:55来源:法律网
建筑工程款纠纷是指建设工程的工程价款纠纷,包括新建、改建、扩建的建设工程,也包括房屋装修工程。工程款纠纷,一般有以下几种形式:

1、发包方拖欠工程款违约纠纷

这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。承包方可以充分利用承包人的优先受偿权以及财产保全的方式提起诉讼依法维权。

2、关于违法分包问题引起的工程款纠纷

这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上存在违法或者名为分包实为转包,发包方事后不予承认分包合同的合法,从而引起的纠纷。对于这类纠纷可以利用实际施工人的诉权进行解决或者根据发包方已经竣工验收合格或者已经投入使用的实际情况要求支付工程款。

3、竣工结算报告争议引发的拖欠工程款纠纷

这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。

对于这类纠纷,承包方可以将结算文件用特快专递方式向发包方邮寄竣工结算报告,如果有公正部门对该邮寄行为予以公证则更为妥当。发包人在收到竣工结算报告及完整的结算资料后,在《建设工程价款结算暂行办法》规定或合同约定期限内,对结算报告及资料没有提出意见,则视同认可。应依法支付工程款。

4、建筑材料品质之争引起的拖欠工程款纠纷

这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。对于这类纠纷,只要发包方已经对工程进行了验收并合格或者已经对工程投入使用,则承包方可依法要求发包方支付工程款。

5、拖欠质保金纠纷

建筑工程合同律师:该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。建设工程竣工移交后,承包人按照合同要求应在一年内进行保修。为了保证承包方履行保修义务,发包方一般在合同中约定工程款支付95%工程款后,余下5%工程款留待一年保修期满后再行支付。实践中,发包人常以工程质量问题扣押最后5%尾款而承包人则无可奈何。对此,根据《建设工程价款结算暂行办法》规定,发包人对工程质量有异议,已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程,其质量争议按该工程保修合同执行;已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议,应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理,双方可就有争议的工程委托有资质的检测鉴定机构进行检测,根据检测结果确定解决方案,或按工程质量监督机构的处理决定执行,其余部分的竣工结算依照约定办理。只要承包人切实履行了维修义务并做好证据保全工作,完全可以通过仲裁或诉讼争取权益。

6、合同无效引发的拖欠工程款纠纷

合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。如果发包方已经进行了竣工验收并合格,或者虽未竣工验收但发包方已经实际使用了建设工程,则承包方可以依法要求支付工程款。

7、因延误工期发生的工程款拖欠纠纷

这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。对于这类纠纷,作为施工方要尽量完善施工手续。比如,工程图纸设计的更改、选材的变更、施工项目的增加等变签单一定要有对方代表、监理的签字。

8、因建筑工程质量不合格发生的建筑工程施工合同纠纷

这类纠纷是由于存在发包方压低承包价格、承包方偷工减料谋取暴利、建材市场价格飙升、监理方与承包方恶意串通、承包方资质不合格等等诸多原因发生的,常常造成建筑工程质量存在严重问题,由此发生工程款不能支付、工程无法维修加固等僵持状态。作为建设单位的发包方可依据建设工程施工合同约定以及建筑法及相关法律法规的规定,要求承包方承担工程加固维修等义务,或者在经依法催告承包方承担维修义务无果的情况下可以另请其他施工单位进行加固维修并要求减少施工方的工程款。如果工程已经竣工验收并投入使用后,在支付工程款过程中发现工程质量有严重问题,可以通过司法鉴定的方式确定工程存在的问题并依法维权;在施工方提起工程款支付诉讼过程中,发包方可以提起反诉要求承包方承担工程质量不合格而减少工程款或者赔偿损失的责任。

标签: 建筑工程工程款 纠纷应对

生活指南
  • 海螺里的声音形成原理是什么?海螺里的声音是什么是大海的声音吗?

    海螺里的声音形成原理是什么?在海螺里能听见声音,主要是因为共振 根据物理学原理,如果来自海螺以外的振

  • 三侠五义中包拯的是什么形象?三侠五义中白玉堂的原型是谁?

    三侠五义中包拯的是什么形象?清官的代表:作品原型包拯,北宋庐州(今合肥)人,仁宗时曾官监察御史、枢密

  • 有几种保险公司向保户理赔方式?赔偿与财产保险对应是什么意思?

    保险公司向保户理赔方式有几种?赔偿与财产保险对应是什么意思?保险公司在出险后依据保险合同约定向保户

  • 熔断机制是什么意思?熔断机制的表现形式有哪些?

    熔断机制是什么意思?熔断机制也叫自动停盘机制,是指当股指波幅达到规定的熔断点时,交易所为控制风险采

  • 支付宝转账到银行卡要多久?余额的钱怎么免费转到银行卡?

    支付宝转账到银行卡要多久?支付宝转账到银行卡的到账时间为:2小时到账、当日到账和次日24:00前到账。如

  • retis收益率高吗?什么是公募REITs?

    retis收益率高吗?从首批REITs的募集材料看,底层项目的分红率大概率可以在4%以上。不过交易折溢价的情况

  • 主力拉升过程中洗盘的目的是什么?主力洗盘是什么意思?

    主力拉升过程中洗盘的目的是什么?在股票市场中,主力资金洗盘的主要目的是为了打压股票价格,使股票的价

  • 山西医保缴费年限最新规定是什么?太原市医保必须交够多少年才可以?

    山西医保缴费年限最新规定是什么按照规定,山西省职工基本医疗保险最低缴费年限的规定是需要同时满足两

  • 香格里拉小众景点有哪些?香格里拉怎么安排住宿?

    香格里拉小众景点有哪些?香格里拉这个地方很多没有去过的朋友们会以为就是一个景点,但是这里其实是很大

  • 番茄酱吃多了好吗?番茄酱的营养价值高不高?

    番茄酱吃多了好吗?番茄酱的营养价值高不高?吃多了并没有对身体太大的伤害,具体的话咱们往下看。番茄酱

  • 手淘拍立淘是什么入口?苹果手机拍立淘怎么用?

    手淘拍立淘是什么入口?手淘拍立淘是淘宝上面的一种拍照购物的一种方式,比如你在生活照看见了某种你喜欢

  • 房屋预售后土地使用权可否抵押?判断预售房屋能否做抵押贷款的依据有哪两个?

    是否可以正常做抵押登记。修建的房屋产权性质分为很多种,如单位公房、经济适用房、安居康居房、回迁房、限

  • 2023年6月证券考试报名入口即将开通! 全球播资讯

    2023年6月证券考试报名入口即将开通!准备报考证券考试的朋友们,2023年6月证券考试报名入口即将开通!一起

  • 白羊女的眼光一向都很高 如果方不是非常优秀的话完全就入不了白羊女的眼?

    白羊女:眼光本来就非常高白羊女的眼光一向都很高,如果对方不是非常优秀的话,完全就入不了白羊女的眼

  • 汤晶锦个人演唱会完整版_汤晶锦个人演唱会天亮 每日热讯

    1、当天下午潭维维就打电话给好友韩红,韩红看过视频后,几度哽咽。2、韩红:“在所有翻唱者当中,汤晶锦是

  • 广场议事会 协商解难题

    广场议事会协商解难题

  • 民生
    • 复旦张江是一家什么企业?复旦张江最新股票行情介绍

    • 鲁大师给CPU降温方法是什么? 鲁大师电脑版怎么设置智能降温?

    • 2023存款利率会降还是涨?买了大额存单后悔了?

    • 一般保证责任的民事判决书有哪些?一般保证和连带保证的责任有什么区别?